Резолютивная часть объявлена 10.11.2016.
Полный текст изготовлен 17.11.2016.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего судьи Капкаева Д.В.,
судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Даниловой Татьяны Владимировны на определение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2015 (судья Марков П.А.), постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2016 (судьи Нагаев Р.Г., Голобородько В.Я. и Солопова Е.А.) и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2016 (судьи Зверева Е.А., Михайлова Л.В. и Комолова М.В.) по делу № А40-159054/2014.
В судебном заседании приняла участие Данилова Т.В.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Капкаева Д.В. и объяснения Даниловой Т.В., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Передовые технологии» (далее – должник) с применением в отношении должника правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в Арбитражный суд города Москвы обратилась Данилова Т.В. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника (далее – реестр) в размере 506 673 руб. неустойки и 500 000 руб. компенсации морального вреда.
Определением суда первой инстанции от 28.10.2015 в удовлетворении заявления о взыскании неустойки и морального вреда отказано.
Постановлениями судов апелляционной инстанции от 26.01.2016 и округа от 20.04.2016 определение от 28.10.2015, которое обжаловалось заявителем в части отказа во взыскании неустойки, оставлено без изменения.
В кассационной жалобе на указанные судебные акты, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Данилова Т.В., ссылаясь на существенные нарушения норм права, просит их отменить в части отказа во взыскании неустойки.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Капкаева Д.В. от 07.10.2016 кассационная жалоба с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
В судебном заседании Данилова Т.В. поддержала доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания иные участвующие в обособленном споре лица своих представителей в суд не направили, в связи с чем кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Проверив материалы дела по настоящему обособленному спору, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и выслушав пояснения Даниловой Т.В., судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судами, между Даниловой Т.В. (участник долевого строительства) и должником (застройщик) заключен договор от 03.12.2011 № П3-9/6-30,1 о долевом участии в строительстве многоквартирного дома (далее – договор) по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с п. Первомайское, пос. Первомайское, между ул. Центральная и Парковая, по условиям которого застройщик обязался построить и передать Даниловой Т.В. квартиру, а последняя, в свою очередь – уплатить установленную договором цену.
В обоснование своего требования Данилова Т.В. обращает внимание на нарушение должником установленного договором срока передачи объекта долевого строительства при надлежащем исполнении ею обязательства по внесению денежных средств, а также указывает на признание за ней права собственности на спорное жилое помещение в судебном порядке.
Отказывая во включении требования в реестр, суды со ссылкой на положения статей 6, 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) пришли к выводу о том, что срок передачи объекта долевого строительства в соответствии с условиями договора не наступил.
При этом суды исходили из условий договора (пункт 5.1.11), согласно которым застройщик обязуется в срок не позднее двух месяцев со дня получения застройщиком разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию обеспечить передачу участникам долевого строительства объекта долевого строительства в завершенном многоквартирном доме путем подписания акта приема-передачи квартиры.
Установив, что разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию должником не получено, суды констатировали ненаступление события, обязывающее должника в соответствии с условиями договора передать Даниловой Т.В. квартиру.
Между тем судами не учтено следующее.
Согласно части 4 статьи 4 Закона № 214-ФЗ срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства является существенным условием договора. За нарушение названного срока предусмотрена обязанность застройщика уплатить участнику долевого строительства неустойку (часть 2 статьи 6 Закона).
Статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены общие правила определения сроков в гражданском праве.
При этом указанные положения не исключают возможности субъектов гражданского оборота определять срок смешанным образом, в частности, путем сочетания конкретного события с периодом времени.
Разрешая обособленный спор в соответствующей части, суды исходили из того, что по условиям спорного договора основания для взыскания неустойки возникают по истечении двух месяцев с момента наступления события, которым являлся ввод дома в эксплуатацию. Данное событие суды рассматривали как объективное обстоятельство.
Вместе с тем, положениями договора (пункт 2.4.1 с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2013) сроки ввода дома в эксплуатацию четко определены, застройщик обязался получить соответствующее разрешение в I квартале (то есть до 31 марта) 2014 года. Следовательно, исходя из системного толкования условий данного договора должник был обязан передать Даниловой Т.В. квартиру не позднее 31 мая 2014 года. Именно после этого момента в случае непередачи квартиры может быть начислена неустойка.
Соглашений об изменении указанного в договоре срока передачи объекта долевого строительства сторонами не заключалось.
С учетом установленного ограничения по срокам ввода дома в эксплуатацию условие о передаче квартиры в течение двух месяцев после получения соответствующего разрешения (пункт 5.1.11 договора) необходимо толковать следующим образом: застройщик обязан передать квартиру не позднее двух месяцев с момента определенного договором срока ввода дома в эксплуатацию. При этом если бы дом был введен в эксплуатацию раньше оговоренного срока, обязанность застройщика также наступила бы раньше. Если же позже согласованного срока, в результате чего квартира дольщику не передана вовремя, последний вправе требовать взыскания неустойки.
В связи с этим отказ судов в удовлетворении требований Даниловой Т.В. о взыскании неустойки лишь по тому основанию, что дом не введен в эксплуатацию, является неправомерным. Такое толкование договора долевого участия в строительстве противоречит положениям 431 Гражданского кодекса Российской Федерации и фактически означает, что застройщик не связан установленными договором сроками строительства объекта недвижимости, а предусмотренная законом и договором (пункт 7.8) неустойка в целом не стимулирует его к своевременному исполнению своих обязательств, равно как не обеспечивает защиту прав и законных интересов дольщиков.
Для правильного разрешения спора судам необходимо было сопоставить срок, к которому квартира должна была быть передана Даниловой Т.В., со сроками ее фактической передачи. В сложившейся ситуации, при которой спорный дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию, однако имеется вступивший в законную силу судебный акт о признании за Даниловой Т.В. права собственности на спорное жилое помещение, для установления момента окончания срока начисления неустойки судам необходимо было определить, когда Данилова Т.В. вступила во владение квартирой.
Названные обстоятельства судом первой инстанции не устанавливались, а судами апелляционной инстанции и округа этот недостаток не устранен.
Поскольку судами допущены существенные нарушения норм права, повлиявшие на исход обособленного спора, обжалуемые судебные акты на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в части отказа во взыскании неустойки с направлением спора в отмененной части на новое рассмотрение для определения размера неустойки, подлежащей включению в реестр.
При новом рассмотрении суду необходимо учесть, что подобного рода неустойка (за нарушение сроков строительства), выполняя компенсаторную функцию и являясь финансовой санкцией, по смыслу пункта 3 статьи 137 и подпункта 4 пункта 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве не может погашаться в приоритетном порядке перед требованиями кредиторов, не являющихся участниками строительства, и подлежит отдельному учету в четвертой очереди реестра требований кредиторов застройщика с удовлетворением после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.11–291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
определение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2016 по делу № А40-159054/2014 в части отказа во включении требования Даниловой Т.В. о взыскании неустойки в реестр требований кредиторов ООО «Передовые технологии» отменить.
В указанной части обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения.
| Председательствующий судья | Д.В. Капкаев |
| Судьи | Е.С. Корнелюк |
| И.В. Разумов |